Утверждено на заседании Конкурсной комиссии - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Утверждено на заседании Конкурсной комиссии 6 1155.36kb.
Утверждено на заседании Конкурсной комиссии 1 323.71kb.
Утверждено на заседании Конкурсной комиссии 4 574.33kb.
Утверждено на заседании Конкурсной комиссии 7 1251.38kb.
Утверждено на заседании Конкурсной комиссии 4 563.57kb.
Утверждено на заседании Конкурсной Комиссии 1 118.08kb.
Утверждено на Заседании Конкурсной Комиссии 1 292.37kb.
Утверждено на заседании Конкурсной комиссии 9 1333.58kb.
Утверждено на заседании Конкурсной комиссии 3 471.53kb.
Утверждено на заседании Конкурсной комиссии 6 1172.76kb.
На заседании Конкурсной комиссии 9 1933.17kb.
Тема. Жизнь в морях и океанах. Цель 1 96.4kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Утверждено на заседании Конкурсной комиссии - страница №6/7

5.1.3. Оплата оставшейся суммы по Договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней по подписанию Акта о приеме-передаче готовой Проектно-сметной документации (Приложение 4), Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-2 и КС-3), на основании представленного Генеральным проектировщиком счета и счета-фактуры. Сумма аванса засчитывается пропорционально сумме выполненных работ. В качестве финансовой гарантии исполнения Генеральным проектировщиком своих гарантийных обязательств, Плательщик из стоимости, подлежащей к оплате по Акту о приемке выполненных работ, удерживает гарантийный депозит в размере … % (… процентов) от общей стоимости выполненных работ, включая НДС. Сумма гарантийного депозита в размере … % (… процентов), оплачивается Плательщиком Генеральному проектировщику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания строительно-монтажных работ на Объекте и получения Акта приема Объекта в гарантийную эксплуатацию, на основании представленного Генеральным проектировщиком счета и счета-фактуры.

5.1.4. Гарантийный депозит не распространяется на разделы Вентиляция и кондиционирование, Структурная кабельная сеть (СКС), Телевизионная система видеоконтроля (ТСВ), Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (ПС), Охранная сигнализация (ТС, ОС)


5.2. В случае возникновения в процессе строительства (реконструкции) большого объема дополнительных работ или других ошибок, повлекших значительное увеличение стоимости объекта (от 5% и более), неучтенных по вине проектной организации, Заказчик выставляет проектной организации неустойку в объеме 5 % (включая НДС) от суммы увеличения стоимости объекта по отношению к принятой по ССР (сводный сметный расчет)

5.3. Оплату работ и услуг согласующих организаций Плательщик производит непосредственно организациям-исполнителям на основании их счетов. Стоимость услуг по согласованию в сторонних организациях включена в стоимость, указанную в п.3.1 Договора.

5.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств со счета Плательщика. Счета-фактуры предоставляются Генеральным проектировщиком Плательщику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

6.1.1. Согласовать дизайн-проект ВСП № 17/0193, по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 с Заказчиком.

6.1.2. Согласовать разработанную Проектно-сметную документацию на переустройство и перепланировку помещений ВСП № 17/0193, по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 с Заказчиком.

6.1.3. Представить Заказчику проектно-сметную документацию на переустройство и перепланировку помещений ВСП № 17/0193, по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91, в сроки, предусмотренные настоящим Договором по акту о приеме-передаче, согласно Графику передачи документации (Приложение № 5)

6.1.4. Заключить Договоры с подрядными организациями, определенные Банком, на проектирование разделов: Вентиляция и кондиционирование, Структурная кабельная сеть (СКС), Телевизионная система видеоконтроля (ТСВ), Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (ПС), Охранная сигнализация (ТС, ОС), Система контроля и управления доступом (СКУД)

6.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат техническому заданию, условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия оплаты.

6.1.6. Без предварительного письменного согласования с Заказчиком не вносить изменения в Проектно-сметную документацию, оказывающую влияние на общую стоимость и сроки строительства.

6.1.7. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

6.1.8. Устранить все замечания Заказчика к Проектно-сметной документации, если они не противоречат действующим нормам и правилам, техническому заданию.

6.1.9. Генеральный проектировщик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной при проведении работ по договору.

6.1.10. Генеральный проектировщик обязуется в период действия настоящего Договора и после прекращения действия настоящего Договора не разглашать сведения, составляющие банковскую и коммерческую тайны Банка, которые станут ему известны при выполнении работ по настоящему Договору.

6.1.11. Ущерб, причиненный Банку в результате разглашения сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, Генеральный проектировщик возмещает Банку в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства.


6.2. Права Генерального проектировщика:

6.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком п. 5.1. , п. 6.3.1. настоящего Договора, Генеральный проектировщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание работ по Договору на период просрочки исполнения соответствующих обязательств.


6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1. До начала выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Договора, предоставить Генеральному проектировщику утвержденное планировочное решение объекта (в т.ч. в электронном виде).

6.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Договора представить список подрядных организаций на проектирование разделов: Вентиляция и кондиционирование, Структурная кабельная сеть (СКС), Телевизионная система видеоконтроля (ТСВ), Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (ПС), Охранная сигнализация (ТС, ОС), Система контроля и управления доступом (СКУД)

6.3.3. Принять по Актам (Приложения №3, №4) готовую Проектно-сметную документацию от Генерального проектировщика в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

6.3.4. Оплатить выполненные Генеральным проектировщиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3.5. Немедленно письменно информировать Генерального проектировщика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.


6.4. Права Заказчика:

6.4.1. Заказчик имеет право вносить изменения в техническое задание или объемы работ по настоящему Договору, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору.




  1. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.


7.1. Генеральный проектировщик представляет Заказчику по Акту приема - передачи на согласование (Приложение № 3) выполненную в полном объеме документацию на переустройство и перепланировку помещений ВСП № 17/0000, по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 57/17 комплектно в 3 (Трех) экземплярах (1 (один) в электронном виде в формате PDF, 1 (один) в электронном виде в формате DWG для чертежей, GSF или XML для смет, 1 (один) на бумажном носителе).

7.2. Заказчик рассматривает полученную Проектно-сметную документацию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и при наличии замечаний Заказчик письменно уведомляет Генерального проектировщика о необходимости их устранить:

7.3. Генеральный проектировщик устраняет замечания Заказчика по Проектно-сметной документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Наличие или отсутствие замечаний не освобождает Генерального проектировщика от ответственности за качество и полноту документации.



7.4. После устранения замечаний по документации и получения согласований от Заказчика, уполномоченных органов государственного надзора и других заинтересованных организаций (при необходимости), Генеральный проектировщик представляет Заказчику выполненную в полном объеме Проектно-сметную документацию комплектно в 4 (Четырех) экземплярах (2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) в электронном виде в формате PDF, 1 (один) в электронном виде в формате DWG для чертежей, GSF, XML, XSL для смет).

Стороны подписывают Акт о передаче готовой Проектно-сметной документации. (Приложение № 4).




  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


8.1. В случае нарушения любого срока, предусмотренного условиями Договора, Генеральный проектировщик выплачивает Плательщику неустойку в размере 0,1% (включая НДС) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 30 % (включая НДС) от стоимости Работ по Договору. Плательщик вправе произвести удержание пеней при окончательном расчете за выполненные работы.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Плательщик выплачивает Генеральному проектировщику неустойку в размере 0,1 % (включая НДС) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 10 % (включая НДС) от стоимости Работ по Договору.

8.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, которая нарушила условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему.

8.4. Генеральный проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной документации. В случае обнаружения указанных недостатков Генеральный проектировщик за счет собственных средств исправляет Проектно-сметную документацию и возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки.

8.5. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.


9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

9.2. В случае нарушения по вине Генерального проектировщика срока, установленного в п. 4.1, разработки Проектно–сметной документации настоящего Договора, свыше 10 (Десяти) рабочих дней, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Генеральный проектировщика с указанием даты расторжения. При этом Генеральный проектировщик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до расторжения Договора возвратить Плательщику сумму аванса, а также выплатить неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от суммы аванса за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата. Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Плательщика.

9.3. При временной задержке выполнения Работ по инициативе Заказчика Генеральный проектировщик имеет право на пропорциональное продление срока окончания работ по настоящему Договору с оформлением соответствующего двухстороннего Акта.

9.4. Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Генеральным проектировщиком Работы, а Генеральный проектировщик обязан возвратить Плательщику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до расторжения Договора, и передать Заказчику по акту фактически выполненный объем, разработанной Проектно–сметной документации.

9.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города Ярославля.


  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.


10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: природные явления, массовые беспорядки, забастовки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств. При этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких обстоятельств.

10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 3 (Трех) календарных дней с даты начала переговоров такое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 4 (Четырех) календарных дней со дня расторжения Договора Генеральный проектировщик обязан возвратить Плательщику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса и фактически выполненную Проектно–сметную документацию, а Плательщик обязан оплатить фактически выполненные Генеральный проектировщиком Работы.


  1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.


11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде единого документа (Дополнительного соглашения).

11.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Генеральный проектировщик не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

11.5. Данный Договор не предусматривает осуществление авторского надзора Генеральным проектировщиком на Объекте во время производства строительно-монтажных работ. Авторский надзор должен осуществляться по отдельному договору.

11.6. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к коммерческой тайне друг друга, и не использовать полученные сведения для целей, не связанных с исполнением Договора.

11.7. Стороны согласовывают режим работы с конфиденциальными документами, необходимыми для исполнения договора подряда.

11.8. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения (С подтверждением получения также факсимильным сообщением), нарочным или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в ст. 13 настоящего Договора. Датой соответствующего уведомления считается календарный день его получения получателем. Документы, полученные посредством факсимильной связи, стороны признают в качестве надлежащих доказательств.

11.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах (один – для Заказчика, один – для Генерального проектировщика), имеющих равную юридическую силу, и содержит 4 листа (8 страниц).


  1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Сводная смета договорной цены на переустройство и перепланировку помещений ВСП № 17/0193, по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91

Приложение № 3 – Форма Акта о приеме-передаче документации на согласование.

Приложение № 4 – Форма Акта о приеме-передаче готовой Проектно-сметной документации

Приложение № 5 – График передачи документации.


  1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.




Заказчик:

ОАО «Сбербанк России»

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Ярославское отделение № 17

ОАО «Сбербанк России»

Адрес: 150014. Г. Ярославль

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 57/17

Тел/факс (4852) 48-63-62



Плательщик:

Северный банк ОАО «Сбербанк России»

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.34

ИНН 7707083893, КПП  760443001

БИК 047888670

р\сч  30302810677006007700

Банк плательщика:

Северный банк Сбербанк России г. Ярославль

к/сч  30101810500000000670

ОКОНХ 96130



Генеральный проектировщик:


ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.


Заказчик

Уполномоченное лицо

Ярославского отделения №17

ОАО «Сбербанк России»
_________________
_____”___________________ 2012 г.

м.п


Генеральный проектировщик
________________
_____”___________________ 2012 г.

м.п


Приложение № 3

к Договору № ____________

от “ ___” ___________ 2012 г.





<< предыдущая страница   следующая страница >>



Комитет — группа лиц, каждый из которых ничего не способен сделать, а все вместе они решают, что ничего сделать нельзя. Фред Аллен
ещё >>