Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» г. Москва, 20 - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила контроля в области саморегулирования 5 779.04kb.
План проверок членов саморегулируемой организации нп «осо» на 2013... 11 2924.07kb.
Правилам саморегулирования нп сро мосмо «Стройкорпорация» ТРЕБОВАНИЯ... 1 271.92kb.
Отчет совета некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации... 1 191.48kb.
Отчет совета некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации... 1 195.37kb.
Решением Общего собрания членов нп «Объединение профессиональных... 1 177.41kb.
Отчет совета некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации... 1 148.31kb.
Решением Общего собрания сро нп «волга-кама» 1 51.91kb.
Перечень членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков» 4 672.68kb.
Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации... 1 76.28kb.
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 1 24.38kb.
План Введение Уильям Петти 1 138.39kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации - страница №1/1

Утверждено решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации

«Объединение инженеров изыскателей»

Протокол от 03 апреля 2013 г. № 1

Правила саморегулирования

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации

«Объединение инженеров изыскателей»

г. Москва, 2013 г.



Глава 1. «Общие положения»

1.1. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» (далее - Правила) разработаны на основании Федерального закона от 01 декабря 2007 года


№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), Устава Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» (далее – Партнерство)
и устанавливают принципы саморегулирования Партнерства, основные положения о членстве в Партнерстве, основные способы достижения целей саморегулирования в области инженерных изысканий.

Правила обязательны для всех членов Партнерства.

1.2. Правила приняты в целях:

1.2.1. предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – «вред») вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства;

1.2.2. повышения качества выполнения инженерных изысканий;

1.2.3. обеспечения добросовестного осуществления предпринимательства в области инженерных изысканий членами Партнерства;

1.2.4. оказания содействия членам Партнерства в обеспечении безопасности результатов выполняемых членами Партнерства работ.

1.3. Принципы осуществления предпринимательской деятельности при выполнении работ по инженерным изысканиям членами Партнерства:

1.3.1. соблюдение обязательных требований законодательства;

1.3.2. осуществление предпринимательской деятельности при неукоснительном обеспечении безопасности для жизни и здоровья физических лиц, окружающей среды, объектов культурного наследия, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества и иных охраняемых прав и интересов физических и юридических лиц;

1.3.3. презумпция добросовестности участников гражданского оборота;

1.3.4. исключение деяний, подрывающих доверие к Партнерству и членам Партнерства;

1.3.5. исключение случаев злоупотребления правом;

1.3.6. учет интересов Партнерства, членов Партнерства, иных участников предпринимательской деятельности и общества при осуществлении предпринимательской деятельности;

1.3.7. исключение злоупотребления доминирующим положением и иных проявлений недобросовестной конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности в части, являющейся предметом саморегулирования Партнерства;

1.3.8. предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, споров, приоритет внесудебного разрешения споров;

1.3.9. постоянное улучшение качества строительства, в том числе путем повышения квалификации работников членов Партнерства, внедрения новых технологий при выполнении инженерных изысканий;

1.3.10. обеспечение открытости информации о профессиональной деятельности членов Партнерства.


Глава 2. «Положения о членстве»

2.1. Членами Партнерства могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответствующие требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении заявленных видов работ, а также соблюдающие Устав и требования документов Партнерства, предусмотренных ст. 55.5 Кодекса (далее – документы Партнерства).

2.2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеревающиеся вступить в члены Партнерства (далее – «Кандидат»), представляют в Партнерство заявление о приеме в члены Партнерства и иные документы, установленные законом и документами Партнерства.

2.3. Кандидат обязан предоставить о себе достоверную информацию.

2.4. Коллегиальный орган управления Партнерства принимает решение о приеме кандидата в члены Партнерства или об отказе в приеме в течение не более чем 30 дней.

2.5. Кандидат вправе отозвать заявление о приеме в члены Партнерства до принятия Коллегиальным органом управления решения о приеме такого лица в состав членов Партнерства. Отзыв заявления считается полученным Партнерством в момент его поступления в Партнерство.

2.6. Основаниями для отказа в приеме Кандидата в члены Партнерства являются:

2.6.1. Несоответствие Кандидата требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в заявлении;

2.6.2. Непредставление Кандидатом в полном объеме документов, предусмотренных ч. 2 ст. 55.6 Кодекса;

2.6.3. Наличие у Кандидата выданного другой саморегулируемой организацией того же вида Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) и указаны в заявлении.

2.7. Срок начала членства определяется с даты принятия решения о приеме в члены Партнерства Коллегиальным органом управления Партнерства;

2.8. Срок прекращения членства определяется с даты принятия Коллегиальным органом управления Партнерства решения об исключении из членов Партнерства, прекращении членства, с даты поступления в Партнерство заявления о добровольном прекращении членства или исключения члена партнерства общим собранием.

2.9. Членство в Партнерстве прекращается по основаниям и в порядке, установленным законом и документами Партнерства.
Глава 3. «Основные права и обязанности членов Партнерства»

3.1. Член Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, документами Партнерства вправе:

3.1.1. участвовать в управлении делами Партнерства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, документами Партнерства;

3.1.2. знакомиться с документами Партнерства;

3.1.3. получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, документами Партнерства;

3.1.4. обращаться с заявлениями о внесении изменений в Свидетельство о допуске;

3.1.5. по своему усмотрению выходить из Партнерства;

3.1.6. осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, документами Партнерства.

3.2. Член Партнерства обязан:

3.2.1. соблюдать Требования к выдаче Свидетельств о допуске, требования иных документов Партнерства;

3.2.2. соответствовать требованиям, предъявляемым к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3.2.3. регулярно знакомиться с содержанием сайта Партнерства в сети «Интернет». В случае ненадлежащего исполнения указанной в настоящем пункте обязанности, член Партнерства самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неосведомленностью о делах Партнерства;

3.2.4. извещать Партнерство об изменениях в учредительных документах члена Партнерства, об изменении наименования, места нахождения, об изменении лица, действующего без доверенности от имени юридического лица - члена Партнерства, об изменении фактического адреса, контактных данных, в том числе телефонных номеров, факсов, адресов электронной почты и иных сведений, предоставляемых при приеме в члены Партнерства. Члены Партнерства обязаны в течение трех дней с момента внесения таких изменений известить о них Партнерство и предоставить в Партнерство документы, подтверждающие внесение изменений;

3.2.5. незамедлительно сообщать Партнерству о наступлении обстоятельств, которые способны повлечь за собой возникновение обязанности по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. К таким обстоятельствам, в частности, относится предъявление в суды исков, в которых член Партнерства выступает в качестве ответчика;

3.2.6. получить согласия на обработку Партнерством персональных данных работников, учитываемых для целей получения Свидетельства;

3.2.7. в соответствии с требованиями документов Партнерства или по запросу специализированных органов Партнерства предоставлять информацию, сведения необходимые для осуществления Партнерством своих функций.

3.3. Сведения, информация о результатах предпринимательской деятельности,
в т. ч. о выполненных работах, а также персональные данные работников члена Партнерства и сведения о соответствии Заявителя иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) документами Партнерства могут быть размещены на официальном сайте Партнерства в сети Интернет, иных информационных ресурсах общего пользования;

3.4. Член Партнерства имеет также прочие права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, другими документами Партнерства.


Глава 4. «Порядок уплаты взносов»

4.1. Член Партнерства обязан своевременно уплачивать установленные законодательством Российской Федерации и уполномоченным органом управления Партнерства взносы в порядке, установленном Правилами.

4.2. Обязанность по уплате регулярного членского взноса, взноса в Компенсационный фонд Партнерства возникает с момента вынесения Коллегиальным органом управления Партнерства решения о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства.

4.3. Основанием для уплаты взносов является соответствующее решение Коллегиального органа управления Партнерства.

4.4. Взнос в Компенсационный фонд и членский взнос за месяц, в котором принято решение о приеме в члены Партнерства, должны быть внесены в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения Коллегиального органа управления Партнерства.

4.5. Первый членский взнос уплачивается в полном объеме за месяц, в котором принято решение о приеме Заявителя в члены Партнерства.

4.6. Членские взносы оплачиваются ежемесячно не позднее пятого числа отчетного месяца.

4.7. Допускается предварительная оплата членских взносов за любой период. В случае поступления суммы, превышающей установленный размер членского взноса, сумма, превышающая установленную, будет засчитана в качестве оплаты членского взноса за последующие месяцы.

4.8. В случае возникновения задолженности, несвоевременной оплаты взносов допускается списание средств с банковского счета члена Партнерства в счет погашения указанной задолженности без распоряжения члена Партнерства (бесспорное, безакцептное списание) по платежному требованию Партнерства.

4.9. Член Партнерства обязан обеспечить исполнение условия о возможности бесспорного (безакцептного) списания задолженностей по взносам, установленное пунктом 4.8. Правил по платежному требованию Партнерства.

4.10. Партнерство имеет право применить правило о бесспорном (безакцептном) списании задолженности по оплате взносов по истечении 5 дней месяца, следующего за месяцем в котором должен быть оплачен обязательный взнос.

4.11. В случае образовавшейся задолженности, несвоевременной оплаты обязательных взносов Партнерство вправе начислить и взыскать с должника пени в размере одной сотой учетной ставки банковского процента (ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после окончания установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

4.12. Не допускается уплата установленных взносов наличными деньгами, а также ценными бумагами, включая чеки и векселя.

4.13. Прекращение членства не является основанием для освобождения бывшего члена Партнерства, членство которого прекращено, от обязанности уплатить регулярный (ежемесячный) членский взнос за месяц, в котором прекращено членство, и за предыдущие месяцы при наличии задолженности по уплате членских взносов.

4.14. Возврат уплаченных членом Партнерства взносов не допускается за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.15. Споры по оплате обязательных взносов могут быть рассмотрены по выбору истца в Постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации «Объединение инженеров» (далее – Третейский суд), образованном в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в соответствии с правилами постоянно действующего Третейского суда или правилами третейского разбирательства, согласованными сторонами, или в арбитражном суде в соответствии с процессуальным законодательством. Правила третейского разбирательства, согласованные сторонами, не могут противоречить обязательным положениям Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» № 102-ФЗ от 24.07.2002г.

4.16. В исполнение п. 4.15. Правил член Партнерства заключает с Партнерством третейское соглашение.

4.17. Третейское соглашение считается заключенным, в случае если член Партнерства указал о согласии на рассмотрение споров по оплате обязательных взносов в заявлении о вступлении в Партнерство, заявлении о внесении изменений в Свидетельство, письме, телеграмме, факсограмме, или любом другом документе из которого недвусмысленно и однозначно видна воля члена Партнерства на рассмотрение споров по обязательным взносам третейским судом по правилам настоящей главы.


Глава 5. «Условия, подлежащие включению в договор подряда»

5.1. Члены Партнерства обязаны включать в договор подряда следующие условия, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

5.1.1. об обязанности досудебного урегулирования споров и о порядке досудебного урегулирования споров;

5.1.2. об ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, в том числе промежуточных;

5.1.3. об ответственности за сохранность предоставленных заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда;

5.1.4. сведения о составе и содержании технической документации, определяющей объем и содержание работ;

5.1.5. наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций;

5.1.6. о праве в целях урегулирования споров обращаться за защитой в третейский суд, образованный в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007


№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

5.2. Требования п. 5.1. настоящих Правил не применяются, в случае если подрядчик-член Партнерства не имеет возможности повлиять на условия договора (государственный и муниципальный заказ).




Глава 6. «Обязанности членов Партнерства по предупреждению

и разрешению конфликтных ситуаций с заказчиками работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства и пользователями результатами этих работ»

6.1. Члены Партнерства обязаны в течение не более 30 дней от дня получения объективно и всесторонне рассматривать все письменные обращения, в том числе поступившие по электронным каналам общего пользования, жалобы и требования заказчиков и потребителей по вопросам, связанным с выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6.2. По результатам рассмотрения обращений, жалоб и требований заказчиков и потребителей член Партнерства обязан направлять лицам, указанным в п. 6.1. мотивированный письменный ответ по существу вопросов, поставленных в обращении (жалобе, требовании).

6.3. Член Партнерства обязан в разумные сроки принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов заказчиков и потребителей.

6.4. Член Партнерства обязан обеспечить заказчику возможность осуществлять контроль за ходом и качеством работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов, а также правильностью использования подрядчиком ресурсов заказчика.

Глава 7. «Порядок выдачи Свидетельства о допуске»

7.1. Свидетельство о допуске выдается Партнерством при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства в случае соответствия Кандидата требованиям документов Партнерства после уплаты установленных взносов и выполнения требования о страховании.

7.2. Свидетельство о допуске выдается индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения требований пункта 7.1 настоящих Правил.

7.3. Член Партнерства вправе обратиться в Партнерство с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – «Свидетельство о допуске»).

7.4. Внесение изменений в Свидетельство о допуске осуществляется путем выдачи члену Партнерства нового Свидетельства о допуске. Ранее выданное Свидетельство о допуске при этом сдается в Партнерство.

7.5. В случае если член Партнерства намеревается получить Свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к таким работам.

7.6. При внесении изменений в Свидетельство о допуске, связанным с необходимостью доплаты взноса в Компенсационный фонд, Свидетельство о допуске выдается члену Партнерства после внесения им взноса в Компенсационный фонд в соответствующем размере.

7.7. Несоблюдение обязанности, установленной в п. 4.4 и п. 7.6 Правил, является препятствием для выдачи Свидетельства о допуске.

7.8. Свидетельство о допуске вручается руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их представителю, полномочия которого надлежащим образом удостоверены, при обращении их в Партнерство. По истечении трех дней Партнерство вправе направить Свидетельство о допуске почтовым отправлением.

7.9. Член Партнерства, утративший выданное ему Партнерством Свидетельство о допуске, вправе обратиться с заявлением о выдаче Свидетельства о допуске взамен утраченного с приложением документов, подтверждающих утрату Свидетельства.


Глава 8. «Требования к обеспечению имущественной ответственности».

8.1. Члены Партнерства обязаны обеспечить имущественную ответственность, которая может возникнуть в случае причинения вреда в результате недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8.2. Имущественная ответственность, установленная в п. 8.1. Правил может быть обеспечена одним из следующих способов:

8.2.1. внесением взноса в компенсационный фонд;

8.2.2. внесением взноса в компенсационный фонд с одновременным страхованием гражданской ответственности, которая может возникнуть в случае причинения вреда в результате недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Глава 9. «Требования к страхованию гражданской ответственности»

9.1. Члены Партнерства, обеспечивающие имущественную ответственность, которая может возникнуть в результате недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п. 8.2.2. Правил (далее для целей настоящей главы – члены Партнерства, член Партнерства) обязаны застраховать гражданскую ответственность, которая может наступить вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями настоящей главы не позднее трех рабочих дней после приема в Партнерство.

9.2. Члены Партнерства обязаны обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности в течение всего периода членства в Партнерстве в отношении видов работ, указанных в свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, имевшегося у члена Партнерства в соответствующие временные периоды;

9.3. Члены Партнерства обязаны обеспечить страхование гражданской ответственности путем заключения договора страхования «на годовой базе», т.е. договора страхования гражданской ответственности, страховая защита по которому распространяется на ответственность застрахованного лица за причинение вреда вследствие недостатков указанных в нем работ, выполненных застрахованным лицом в течение определенного договором срока, составляющего не менее чем один год.

9.4. Договор страхования должен содержать также следующие условия и положения:

9.4.1. договор страхования заключается в пользу выгодоприобретателей - любых физических и (или) юридических лиц, которым может быть причинен вред вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, произведенных застрахованным лицом;

9.4.2. застрахованная деятельность - виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством, в том числе работы, выполнявшиеся в течение ретроактивного периода, установленного договором страхования;

9.4.3. застрахованное лицо - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, риск гражданской ответственности которого за причинение вреда, который может возникнуть в результате недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства застрахован в соответствии с настоящими Правилами и договором страхования;

9.4.4. срок страхования - период времени, в течение которого может наступить страховой случай в соответствии с договором страхования. Срок страхования должен быть указан в договоре страхования и должен составлять не менее одного года;

9.4.5. договор страхования членов Партнерства должен предусматривать покрытие убытков членов Партнерства и (или) солидарных должников, возникших в связи с предъявлением к ним регредиентом или страховщиком по договору страхования регредиента регрессных требований, в том числе регрессных требований указанных лиц связанных с компенсацией сверх возмещения вреда, предусмотренной ч. 1 ст. 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в том числе при условии, что в соответствии с законом возмещение вреда и осуществление компенсационных выплат сверх возмещения вреда в размере, установленном законодательством Российской Федерации возлагается на собственников зданий, сооружений, концессионеров, застройщиков, технических заказчиков;

9.4.6. регредиенты - собственники зданий, сооружений, концессионеры, застройщики, технические заказчики, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возместили потерпевшим вред, причиненный в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, в том числе выплатившие компенсации сверх возмещения вреда и предъявившие регрессные требования к члену Партнерства;

9.4.7. недостатки работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - несоблюдение требований технических регламентов работниками застрахованного лица, иные ошибки и упущения, в том числе те, вследствие которых нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства, допущенные при выполнении соответствующих видов работ;

9.4.8. в договоре страхования должен быть предусмотрен ретроактивный период,
т. е. период времени, установленный договором страхования, начинающийся с указанной в договоре даты, предшествующей дате вступления договора страхования в действие, и заканчивающийся в момент начала договора страхования. При этом страхование должно распространяться на недостатки работ, допущенные в течение ретроактивного периода, при условии, что наступление ответственности застрахованного лица за причинение вреда в результате этих недостатков имело место в течение действия договора страхования. ретроактивный период должен устанавливаться, начиная со дня получения застрахованным лицом в Партнерстве первого Свидетельства о допуске;

9.4.9. выгодоприобретатель, имеет право предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда, причиненного застрахованным лицом, в пределах установленной договором страховой суммы;

9.4.10. по письменному заявлению застрахованного лица, страхователя страховщик должен производить выплаты страхового возмещения непосредственно регредиенту или страховщику регредиента по договору страхования гражданской ответственности регредиента;

9.4.11. территория страхования, на которую распространяется действие договора страхования, должна быть указана как территория Российской Федерации;

9.4.12. страховым случаем является возникновение гражданской ответственности застрахованного лица за вред, причиненный жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц, государственному и (или) муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в свидетельстве о допуске, которое застрахованное лицо имело на момент допущения таких недостатков, в том числе риск регрессных требований собственников зданий, сооружений, концессионеров, застройщиков, технических заказчиков или их страховщиков возместивших вред в соответствии с гражданским законодательством и (или) связанных с компенсацией сверх возмещения вреда, предусмотренной ч. 1 ст. 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в том числе при условии, что в соответствии с законом возмещение вреда и осуществление компенсационных выплат сверх возмещения вреда в размере, установленном законодательством Российской Федерации возлагается на указанных лиц;

9.4.13. в случае выхода застрахованного лица из Партнерства и (или) полного прекращения им всех видов работ (деятельности), указанных в договоре страхования, договор страхования действует до окончания срока, на который он был заключен.

9.4.14. стороны договора обязуются незамедлительно предоставлять информацию в Партнерство в письменной форме о наступлении страховых случаев, а также в течение трех рабочих дней по запросу Партнерства предоставлять информацию об условиях заключенных договоров, их исполнении, о ходе урегулирования споров, в том числе в виде заверенных копий документов.

9.5. Договором страхования допускается применять следующие исключения из страхового покрытия:

9.5.1. любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том числе неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации, моральный вред, неустойки, штрафы, пени, прочие убытки, связанные с неисполнением обязательств, возникающих из гражданско-правовых и административных правоотношений;

9.5.2. вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных застрахованным лицом, при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае отсутствия у застрахованного лица в момент допущения недостатков действующего Свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, полученного надлежащим образом;

9.5.3. вред, причиненный вследствие доказанного прямого и (или) косвенного воздействия ядерной энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, если такой вред возник по причинам иным, чем допущение застрахованным лицом недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;

9.5.4. вред, причиненный вследствие воздействия вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов, ядовитой плесени, грибка, если такой вред возник по причинам иным, чем допущение застрахованным лицом недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;

9.5.5. вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории выполнения строительных работ (границ строительной площадки), определенных в проектно-сметной документации на объект строительства, плавучих средств или воздушных судов, железнодорожного транспорта по причинам иным, чем допущение Застрахованным лицом недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;

9.5.6. убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов, террористического акта;

9.5.7. убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, по распоряжению государственных органов;

9.5.8. убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействия) застрахованного лица и (или) выгодоприобретателя, способствовавших наступлению такого вреда, при условии, что факт таких действий (бездействия) подтвержден в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

9.5.9. вред, причиненный вследствие стихийных бедствий, а именно, землетрясения, извержения вулкана или действия подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града, ливня и др. при условии, что сила и интенсивность таких стихийных бедствий превышает значения, на которые рассчитаны здания и сооружения в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом или проектом производства работ;

9.5.10. вред, причиненный вследствие действия (бездействия) застрахованного лица, связанного с разглашением конфиденциальной информации, ставшей известной ему в ходе осуществления застрахованной деятельности;

9.5.11. ущерб или убытки, причинённые собственности, имуществу, арендованному или находящемуся во владении, на хранении или под контролем застрахованного лица, вызванные утратой или гибелью любого носителя информации, письменного, печатного или воспроизведённого любым иным способом документа, а также информации, накопленной компьютерным методом, баз данных, которые были вверены застрахованному лицу или находятся в ведении, хранении или в управлении застрахованного лица;

9.5.12. вред, причиненный ранее срока страхования, установленного договором;

9.5.13. вред жизни и здоровью любого лица, возникшие в связи и во время его работы у застрахованного лица или во время его обучения у застрахованного лица, если такой вред возник по причинам иным, чем допущение застрахованным лицом недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;

9.5.14. вред и (или) ущерб, определяемый в соответствии с законодательством зарубежных государств;

9.5.15. вред и (или) ущерб возникшие за пределами территории Российской Федерации;

9.5.16. вред, причиненный в результате нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) застрахованным лицом принятых на себя договорных обязательств по отношению к контрагенту (другой стороне по договору), включая превышение или несоблюдение сроков исполнения работ, норм расходования материалов или иных сметных расходов, обязанность по замене некачественной работы на оказание аналогичных работ или устранение недостатков оказанных работ;

9.5.17. Включение в договор страхования иных исключений, кроме исключений, перечисленных в п. п. 9.5.1. – 9.5.16., из страхового покрытия не допускается.

9.6. Страховая сумма и лимит страховой ответственности, в том числе на одно страховое событие, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства должна быть не менее 3 000 000 (три миллиона) рублей.

9.7. Франшиза в договорах страхования гражданской ответственности не устанавливается и не применяется.

9.8. В договоре страхования устанавливается максимальный срок в течение, которого страховщиком должна быть произведена страховая выплата не более двадцати рабочих дней со дня представления документов, необходимых для подтверждения факта наступления страхового случая.

9.9. Страховая премия (страховой взнос) по договору страхования оплачивается единовременным платежом не позднее пятнадцати рабочих дней с момента заключения договора страхования. Не допускается уплата страхового взноса частями, за исключением договоров страхования, заключенных на срок более одного года. В этом случае оплата страхового взноса может осуществляться ежегодными платежами.

9.10. в случае выплаты страховщиком страхового возмещения застрахованное лицо обязано восстановить первоначальную страховую сумму в течение пятнадцати календарных дней с момента выплаты страхового возмещения выгодоприобретателю и (или) регредиенту.

9.11. Досрочное расторжение договора страхования, внесение в него изменений возможно только после извещения Партнерства, кроме случаев увеличения страховой суммы, расширения состава видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, увеличения сроков страхования, расширения перечня страховых случаев

9.12. По решению общего собрания или коллегиального органа управления Партнерства в соответствии с требованиями Правил может быть заключен договор коллективного страхования гражданской ответственности. Cтрахователем по такому договору страхования выступает Партнерство, застрахованными лицами при этом являются поименованные в нем члены Партнерства. Такой договор может быть заключен с одной или несколькими страховыми организациями, в том числе в виде договора сострахования.


9.13. Страховщики, осуществляющие страхование гражданской ответственности членов Партнерства должны соответствовать следующим требованиям:

9.13.1. иметь действующую лицензию на осуществление страховой деятельности, выданную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), в том числе приложение к лицензии на осуществление страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;

9.13.2. В отношении страховой организации не ведется процедура банкротства.

9.14. Выполнение требований настоящей главы подтверждается предоставлением экземпляра договора страхования и заверенной копией платежного документа об оплате страховой премии.



Глава 10. «Требования к содержанию рекламы»

10.1. Реклама, распространяемая членами Партнерства в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должна соответствовать требованиям к рекламе, установленным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о рекламе.


Глава 11. «Заключительные положения»

11.1. Правила действуют в течение неопределённого срока.

11.2. Правила саморегулирования и изменения к ним утверждаются решением Общего собрания участников Партнерства и считаются принятыми Партнерством, если за их принятие проголосовали более половины участников Партнерства, принявших участие в голосовании, и вступают в силу через десять дней после их принятия.

11.3. Считать утратившими силу Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей», утвержденные решением Общего собрания членов Партнерства (Протокол от 21.02.2012 г. № 1).



11.4. Считать утратившим силу Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (Протокол от 21.02.2012 г. № 1).




Что бы ни произошло, делай вид, что именно этого ты и хотел. Артур Блох
ещё >>